最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）
第四条
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第四条 缺乏资质的单位或者个人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同，发包人请求出借方与借用方对建设工程质量不合格等因出借资质造成的损失承担连带赔偿责任的，人民法院应予支持。
相关法条
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）
第二条
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第二条 当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由，请求确认建设工程施工合同...
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）
第三条
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第三条 建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错...
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）
第五条
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第五条 当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：
（一）开...
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）
第六条
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第六条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确...