《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》

第一条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第一条 招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价... 第二条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第二条 当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由，请求确认建设工程施工合同... 第三条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第三条 建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错... 第四条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第四条 缺乏资质的单位或者个人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同，发包人请求... 第五条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第五条 当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定： （一）开... 第六条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第六条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确... 第七条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第七条 发包人在承包人提起的建设工程施工合同纠纷案件中，以建设工程质量不符合合同约定或者法... 第八条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第八条 有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持： （一）当... 第九条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第九条 发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同... 第十条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第十条 当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工... 第十一条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第十一条 当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当... 第十二条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第十二条 当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行... 第十三条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第十三条 当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见，诉讼中一方当事人... 第十四条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第十四条 当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当... 第十五条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第十五条 人民法院准许当事人的鉴定申请后，应当根据当事人申请及查明案件事实的需要，确定委托... 第十六条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第十六条 人民法院应当组织当事人对鉴定意见进行质证。鉴定人将当事人有争议且未经质证的材料作... 第十七条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第十七条 与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程... 第十八条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第十八条 装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先... 第十九条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第十九条 建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，... 第二十条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第二十条 未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖... 第二十一条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第二十一条 承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围... 第二十二条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第二十二条 承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之... 第二十三条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第二十三条 发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人... 第二十四条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第二十四条 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案... 第二十五条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第二十五条 实际施工人根据合同法第七十三条规定，以转包人或者违法分包人怠于向发包人行使到期... 第二十六条 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第二十六条 本解释自2019年2月1日起施行。 本解释施行后尚未审结的一审、二审案件，适用...